Договор подряда: образец и бланк Word
Договор подряда: образец заполнения и бланк в Word — скачайте бесплатно, без регистрации. Заключаете один и тот же договор с десятками заказчиков? Заполните таблицу: Аксель.Док сделает договор каждому заказчику и разошлёт их с вашей почты.
Образец заполнения договора подряда
Значения из примера таблицы выделены. В шаблоне с полями на их месте стоят поля. Нажмите кнопку, чтобы увидеть договор так, как он выглядит в шаблоне.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 27-П
г. Екатеринбург, 16.11.2026
ООО «Ромашка», далее — Подрядчик, в лице генерального директора Белоусова Д. С. (действует на основании устава), и ООО «Северная звезда», далее — Заказчик, в лице генерального директора Орлова А. В. (действует на основании устава), заключили настоящий договор.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы: ремонт офиса площадью 120 кв. м: демонтаж старой отделки, выравнивание и покраска стен, укладка ламината, замена 14 светильников — и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Нижняя, д. 5, 3 этаж, офис 301.
1.3. Состав, объём и стоимость отдельных работ стороны могут расписать в смете — приложении к договору. Подписанная сторонами смета — часть договора. Документы, нужные для работ, Заказчик передаёт Подрядчику до их начала.
1.4. Работы выполняются силами и из материалов Подрядчика, если в смете не указано иное. Подрядчик может привлечь субподрядчиков и отвечает перед Заказчиком за их работу.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало работ — 23.11.2026, окончание — 25.12.2026.
2.2. Сроки меняются только письменным соглашением сторон.
3. Цена работ и оплата
3.1. Цена работ по договору — 640 000,00 руб., без налога (НДС). Цена твёрдая.
3.2. Заказчик оплачивает работы авансом 30 % в течение 3 рабочих дней после подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней после подписания акта.
3.3. Оплата перечисляется на расчётный счёт Подрядчика по счёту Подрядчика.
3.4. Если понадобятся работы, которых нет в договоре и смете, Подрядчик письменно сообщает об этом Заказчику. Такие работы выполняются и оплачиваются после того, как стороны подпишут дополнительное соглашение.
4. Сдача и приёмка работ
4.1. Закончив работы, Подрядчик сообщает Заказчику, что результат готов к сдаче, и передаёт ему акт выполненных работ.
4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения акта вместе с Подрядчиком осматривает результат работ и подписывает акт или письменно сообщает о недостатках. Недостатки, найденные при приёмке, записывают в акт.
4.3. Если в этот срок Заказчик не подписал акт и не прислал письменный отказ с причинами, Подрядчик подписывает акт один и делает в нём отметку об отказе Заказчика.
5. Качество и гарантия
5.1. Качество работ должно соответствовать договору, смете и обязательным требованиям к таким работам.
5.2. Гарантийный срок на результат работ — 12 месяцев со дня подписания акта. Недостатки, найденные в этот срок, Подрядчик устраняет за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик в любое время проверяет ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
6.2. Заказчик обеспечивает Подрядчику доступ к месту работ и условия для их выполнения.
6.3. Подрядчик сразу сообщает Заказчику, если что-то мешает закончить работы в срок или угрожает их качеству.
7. Ответственность сторон
7.1. За просрочку окончания работ Заказчик вправе потребовать неустойку 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки.
7.2. За просрочку оплаты Подрядчик вправе потребовать неустойку 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. За другие нарушения договора стороны отвечают по закону.
8. Срок действия и расторжение
8.1. Договор действует с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. До сдачи результата работ Заказчик вправе отказаться от договора, оплатив Подрядчику часть цены за работы, выполненные до получения уведомления об отказе, и возместив убытки по закону.
9. Споры
9.1. До обращения в суд сторона направляет другой стороне претензию. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней со дня её получения.
9.2. Если спор не урегулирован, его рассматривает арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика.
10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
10.2. Изменения и приложения к договору действуют, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.
11. Реквизиты и подписи сторон
Подрядчик: ООО «Ромашка», ИНН 6670000000, КПП 667001001, 620000, г. Екатеринбург, ул. Примерная, д. 1, р/с 40702810000000000001 в АО «Банк Пример», БИК 046577000
Заказчик: ООО «Северная звезда», ИНН 6671000013, КПП 667101001, 620014, г. Екатеринбург, ул. Нижняя, д. 5
От Подрядчика ____________ Белоусов Д. С.
подпись / фамилия, инициалы
От Заказчика ____________ Орлов А. В.
подпись / фамилия, инициалы
Как сделать договоры подряда сразу всем заказчикам
Ремонтная компания в Екатеринбурге к зиме заключает договоры с 28 заказчиками: где-то ремонт офиса, где-то замена кровли склада или вентиляция в кафе. У каждого объекта свои работы, адрес, сроки и цена от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Менеджер вносит заказчиков в таблицу, а Аксель.Док делает 28 договоров — в каждом свой номер, реквизиты и сумма из своей строки, ФИО руководителя заказчика уже в нужном падеже. Каждый заказчик получает свой договор письмом с вашей почты. Когда работы сданы, в ту же таблицу добавляют колонки акта — и по ней же делают акты выполненных работ.
- 01
Скачайте шаблон и пример таблицы
Шаблон Word уже размечен полями, а в примере Excel колонки называются так же.
- 02
Впишите заказчиков в таблицу
Одна строка — один договор: заказчик, его реквизиты, работы, адрес объекта, сроки, цена и порядок оплаты.
- 03
Загрузите оба файла в Аксель.Док
Перед запуском можно проверить все строки таблицы.
- 04
Проверьте и разошлите договоры
Откройте несколько готовых договоров, затем скачайте все DOCX или PDF одним архивом или отправьте каждому заказчику его договор письмом с вашей почты.
Бесплатный тариф — до 50 документов и до 50 писем суммарно, бессрочно, без банковской карты.
По этой же таблице — акты выполненных работ: добавьте колонки из примера акта
Как составить договор подряда: что указать
Эти же названия стоят в первой строке примера Excel. Если заполнять таблицей, каждая строка станет отдельным договором.
| Поле | Что указать | Пример |
|---|---|---|
{{Номер_договора}} | Номер договора по вашему журналу. У каждой строки свой | 27-П |
{{Дата_договора}} | Дата подписания, ДД.ММ.ГГГГ | 16.11.2026 |
{{Место_заключения}} | Город, где подписывают договор | г. Екатеринбург |
{{Организация}} | Ваша организация — подрядчик, как в уставе. Одинаково во всех строках | ООО «Ромашка» |
{{ФИО_директора}} | Фамилия и инициалы вашего руководителя, сначала фамилия. В договоре: «в лице генерального директора Белоусова Д. С.». Если руководитель называется не «генеральный директор», один раз поправьте должность в шаблоне Word | Белоусов Д. С. |
{{ИНН_подрядчика}} | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) вашей организации: 10 цифр | 6670000000 |
{{КПП_подрядчика}} | Код причины постановки на учёт (КПП) вашей организации: 9 цифр | 667001001 |
{{Адрес_подрядчика}} | Юридический адрес вашей организации | 620000, г. Екатеринбург, ул. Примерная, д. 1 |
{{Счет_подрядчика}} | Ваш расчётный счёт, банк и банковский идентификационный код (БИК) | р/с 40702810000000000001 в АО «Банк Пример», БИК 046577000 |
{{Заказчик}} | Заказчик — как в его уставе. У каждой строки свой | ООО «Северная звезда» |
{{Должность_руководителя}} | Должность руководителя заказчика в родительном падеже — как продолжение слов «в лице» | генерального директора |
{{ФИО_руководителя}} | Фамилия и инициалы руководителя заказчика, сначала фамилия. В договоре: «в лице генерального директора Орлова А. В.» | Орлов А. В. |
{{ИНН_заказчика}} | ИНН заказчика: 10 цифр у организации | 6671000013 |
{{КПП_заказчика}} | КПП заказчика: 9 цифр | 667101001 |
{{Адрес_заказчика}} | Юридический адрес заказчика | 620014, г. Екатеринбург, ул. Нижняя, д. 5 |
{{Работы}} | Какие работы и в каком объёме. Пишите так, чтобы по ним можно было принять результат: что сделать, где и сколько | ремонт офиса площадью 120 кв. м: демонтаж старой отделки, выравнивание и покраска стен, укладка ламината, замена 14 светильников |
{{Адрес_объекта}} | Где выполняют работы: адрес здания, этаж, помещение | г. Екатеринбург, ул. Нижняя, д. 5, 3 этаж, офис 301 |
{{Дата_начала}} | День начала работ, ДД.ММ.ГГГГ | 23.11.2026 |
{{Дата_окончания}} | День, когда работы должны быть закончены, ДД.ММ.ГГГГ | 25.12.2026 |
{{Цена_работ}} | Цена всех работ по договору в рублях, вместе с материалами | 640 000,00 |
{{НДС_в_цене}} | Если платите налог на добавленную стоимость (НДС) — «в том числе НДС 22 % — 115 409,84 руб.». Если не платите — «без налога (НДС)» | без налога (НДС) |
{{Порядок_оплаты}} | Когда заказчик платит — как продолжение фразы «Заказчик оплачивает работы …» | авансом 30 % в течение 3 рабочих дней после подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней после подписания акта |
Что говорит закон
Договор подряда заключают, когда нужен готовый результат: отремонтированный офис, новая кровля, смонтированная вентиляция. Подрядчик делает работу и сдаёт её по акту, заказчик принимает и платит. Правила подряда — в главе 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), для строительных работ — в её § 3. В образце — договор подряда на выполнение работ между компаниями: работы и место, сроки начала и окончания, твёрдая цена, аванс, приёмка по акту, гарантия 12 месяцев и претензия до суда. Подходит для ремонтных и строительных работ.
Нормы сверены 21.10.2026: Гражданский кодекс РФ (часть вторая) в редакции от 24.06.2025 с изменениями от 09.06.2026, часть первая — в редакции от 10.06.2026, Арбитражный процессуальный кодекс РФ — от 15.12.2025
Нормы дословно и источники (15)
По договору подряда подрядчик делает работу и сдаёт заказчику готовый результат, а заказчик принимает его и платит.
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Договор заключён, когда стороны договорились обо всех существенных условиях. Для подряда главное — какую работу выполняют.
1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В договоре подряда указывают, когда работы начинаются и когда заканчиваются. Можно добавить сроки отдельных этапов.
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В договоре указывают цену работы или как её посчитать.
1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.
Цена может быть приблизительной или твёрдой. Если в договоре не сказано иное, она твёрдая.
4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Без условия о предоплате заказчик платит после того, как работу сдали.
1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Аванс подрядчик может требовать, только если он прописан в договоре или в законе.
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
Подрядчик может привлечь субподрядчиков, если закон или договор не требуют сделать работу лично.
1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Заказчик может в любое время проверить, как идёт работа, но не вмешивается в неё.
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Заказчик может отказаться от договора до сдачи работы, но платит за уже сделанную часть.
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
Заказчик принимает работу вместе с подрядчиком и сразу говорит о недостатках.
1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Кто принял работу не глядя, потом не может ссылаться на явные недостатки.
3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
Стройка, реконструкция и монтаж на объекте — это строительный подряд, его правила применяются и к капитальному ремонту.
2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
Если на стройке нашлись работы, которых нет в документации, подрядчик обязан сообщить о них заказчику.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
Прежде чем взыскивать долг по договору через арбитражный суд, кредитор отправляет должнику претензию. Если закон или договор не задают другой срок, в суд можно идти через 30 календарных дней после отправки претензии.
5. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.
Частые ошибки в договоре подряда
- В договоре написали «ремонтные работы» и «в разумный срок». Через два месяца заказчик и подрядчик спорят, что входило в ремонт и когда его надо было закончить.
П. 1 ст. 708 ГК РФ
«В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы». - Подрядчик требует аванс на материалы и не выходит на объект, пока не заплатят, хотя об авансе в договоре ни слова.
П. 2 ст. 711 ГК РФ
«Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда». - Бригада нашла на объекте работы, которых не было в смете, сделала их без согласования и выставила счёт. Заказчик платить отказался.
П. 3 ст. 743 ГК РФ
подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы, «обязан сообщить об этом заказчику». - Заказчик подписал акт, не осмотрев помещение, а через неделю потребовал переложить кривую плитку.
П. 3 ст. 720 ГК РФ
«Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки)». - Заказчик не платит, и подрядчик сразу подаёт иск в арбитражный суд, не отправив претензию.
Ч. 5 ст. 4 АПК РФ
спор о взыскании денег можно передать в арбитражный суд «после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором».
Частые вопросы
Чем договор подряда отличается от договора возмездного оказания услуг?
По договору подряда платят за готовый результат: отремонтированный офис, новую кровлю, смонтированную вентиляцию. Подрядчик обязуется «выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику» (п. 1 ст. 702 ГК РФ). По договору услуг платят за сами действия — уборку, консультации, ведение учёта. Если результат можно потрогать и принять по акту, нужен договор подряда.
Подойдёт ли образец как договор строительного подряда?
Да, для строительных и ремонтных работ: отделки, кровли, монтажа инженерных систем. В колонке «Работы» опишите, что делаете и в каком объёме, подробный состав распишите в смете — по пункту 1.3 подписанная смета становится частью договора. Правила строительного подряда применяются и «к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений» (п. 2 ст. 740 ГК РФ). Если в ходе работ нашлось то, чего нет в смете, по пункту 3.4 подрядчик сначала пишет заказчику, а потом подписывают дополнительное соглашение.
Как оформить договор подряда с ИП?
В колонке «Заказчик» напишите «Индивидуальный предприниматель Петров Пётр Петрович», КПП оставьте прочерком, а в шаблоне Word замените слова «в лице … (действует на основании устава)» на «действует от своего имени». Если подрядчик — вы сами как ИП, так же поправьте один раз вступление и реквизиты подрядчика. Для договора с человеком, который не ведёт бизнес, в разделе есть отдельный образец — договор ГПХ.
Какую цену указывать — твёрдую или приблизительную?
В образце цена твёрдая: её не меняют, даже если работы оказались дороже, чем думал подрядчик. Если в договоре ничего не сказано, «цена работы считается твердой» (п. 4 ст. 709 ГК РФ). Приблизительную цену пишут, когда объём заранее не ясен, — тогда так и укажите в пункте 3.1 и приложите смету.
Как принять работы по договору подряда?
По акту выполненных работ. Заказчик вместе с подрядчиком осматривает результат и сразу записывает недостатки — так требует п. 1 ст. 720 ГК РФ. Подписав акт без проверки, на явные недостатки потом не сослаться. Образец акта есть в разделе актов, а колонки «Заказчик», «ИНН_заказчика» и «Работы» в нём такие же, как в этом договоре.
Можно ли сделать договоры подряда сразу всем заказчикам?
Да. Скачайте на этой странице шаблон Word с полями и пример Excel: одна строка — один договор. Загрузите оба файла в Аксель.Док — сервис сделает отдельный договор по каждой строке и поставит ФИО руководителя в нужный падеж. Бесплатный тариф — до 50 документов и до 50 писем суммарно, бессрочно, без банковской карты.
Если нужен другой документ
- Акт выполненных работКогда работы по договору закончены и их нужно сдать.
- Счёт на оплатуСчёт на аванс или на оплату после приёмки работ.
- Акт сверкиСверить с заказчиком оплаты и долги по договору.
- Образцы договоровВсе договоры раздела — бланки и образцы в Word.
Сделайте договоры подряда всем заказчикам за один запуск
Скачайте шаблон и пример таблицы, впишите заказчиков и загрузите оба файла. Бесплатный тариф — до 50 документов и до 50 писем суммарно, бессрочно, без банковской карты.